Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94851331
Postai cím: Szalay Utca 16.
Postai irányítószám: 1055
Kapcsolattartó személy: Tömpe András
E-mail: TompeA@obh.birosag.hu
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szabadidő, kultúra és vallás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás
II.1) A beszerzés mennyisége
Elnevezés: Elektronikus Ítélkezést Támogató rendszer
Hivatkozási szám: EKR000811372018
| Fő szójegyzék | Kiegészítő szójegyzék |
Fő tárgy: | 72212517-6 | |
II.1.3) A szerződés típusa
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás az Elektronikus Ítélkezést Támogató rendszer komponenseinek továbbfejlesztésére a folyamatosan változó jogszabályi előírásoknak és a bírósági szakrendszerekben történt frissítéseknek való megfelelés biztosítására.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 119320000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
Elnevezés: EÍR komponenseinek fejlesztése
Rész száma: EÍR komponenseinek fejlesztése 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
| Fő szójegyzék | Kiegészítő szójegyzék |
Fő tárgy: | 72212517-6 | |
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint egy ajánlattevővel az Elektronikus Ítélkezést Támogató rendszer komponenseinek továbbfejlesztésére a folyamatosan változó jogszabályi előírásoknak és a bírósági szakrendszerekben történt frissítéseknek való megfelelés biztosítására. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során specifikált fejlesztéseket közvetlen egyedi megrendeléssel vagy írásbeli konzultációt követően köteles elvégezni. Programozási nyelv: C/C++. Mennyiség: 20.000 fejlesztői keretóra. A keretmegállapodás a keret kimerülése vagy a 2 év letelte esetén megszűnik, amelyik körülmény előbb következik be.
EÍR komponenseinek fejlesztése 1. 3456 óra. Fejlesztői óradíj: nettó 10000Ft /óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági feltételeknél előírt 1 fő szakemberen felül hány fő, az alkalmassági kritériumoknál meghatározott feltételeknek megfelelő szakember vesz részt a szerződés teljesítésében? 35
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ÁR szempont a nettó fejlesztői óradíj (Ft/óra).
Elnevezés: EÍR komponenseinek fejlesztése
Rész száma: EÍR komponenseinek fejlesztése 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
| Fő szójegyzék | Kiegészítő szójegyzék |
Fő tárgy: | 72212517-6 | |
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint egy ajánlattevővel az Elektronikus Ítélkezést Támogató rendszer komponenseinek továbbfejlesztésére a folyamatosan változó jogszabályi előírásoknak és a bírósági szakrendszerekben történt frissítéseknek való megfelelés biztosítására. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során specifikált fejlesztéseket közvetlen egyedi megrendeléssel vagy írásbeli konzultációt követően köteles elvégezni. Programozási nyelv: C/C++. Mennyiség: 20.000 fejlesztői keretóra. A keretmegállapodás a keret kimerülése vagy a 2 év letelte esetén megszűnik, amelyik körülmény előbb következik be.
EÍR komponenseinek fejlesztése 2. 1539 óra. Fejlesztői óradíj: nettó 10000Ft /óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági feltételeknél előírt 1 fő szakemberen felül hány fő, az alkalmassági kritériumoknál meghatározott feltételeknek megfelelő szakember vesz részt a szerződés teljesítésében? 35
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ÁR szempont a nettó fejlesztői óradíj (Ft/óra).
Elnevezés: EÍR komponenseinek fejlesztése
Rész száma: EÍR komponenseinek fejlesztése 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
| Fő szójegyzék | Kiegészítő szójegyzék |
Fő tárgy: | 72212517-6 | |
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint egy ajánlattevővel az Elektronikus Ítélkezést Támogató rendszer komponenseinek továbbfejlesztésére a folyamatosan változó jogszabályi előírásoknak és a bírósági szakrendszerekben történt frissítéseknek való megfelelés biztosítására. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során specifikált fejlesztéseket közvetlen egyedi megrendeléssel vagy írásbeli konzultációt követően köteles elvégezni. Programozási nyelv: C/C++. Mennyiség: 20.000 fejlesztői keretóra. A keretmegállapodás a keret kimerülése vagy a 2 év letelte esetén megszűnik, amelyik körülmény előbb következik be.
EÍR komponenseinek fejlesztése 3. 805 óra. Fejlesztői óradíj: nettó 10000Ft /óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági feltételeknél előírt 1 fő szakemberen felül hány fő, az alkalmassági kritériumoknál meghatározott feltételeknek megfelelő szakember vesz részt a szerződés teljesítésében? 35
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ÁR szempont a nettó fejlesztői óradíj (Ft/óra).
Elnevezés: EÍR komponenseinek fejlesztése
Rész száma: EÍR komponenseinek fejlesztése 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
| Fő szójegyzék | Kiegészítő szójegyzék |
Fő tárgy: | 72212517-6 | |
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint egy ajánlattevővel az Elektronikus Ítélkezést Támogató rendszer komponenseinek továbbfejlesztésére a folyamatosan változó jogszabályi előírásoknak és a bírósági szakrendszerekben történt frissítéseknek való megfelelés biztosítására. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során specifikált fejlesztéseket közvetlen egyedi megrendeléssel vagy írásbeli konzultációt követően köteles elvégezni. Programozási nyelv: C/C++. Mennyiség: 20.000 fejlesztői keretóra. A keretmegállapodás a keret kimerülése vagy a 2 év letelte esetén megszűnik, amelyik körülmény előbb következik be.
EÍR komponenseinek fejlesztése 4. 1920 óra. Fejlesztői óradíj: nettó 10000Ft /óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági feltételeknél előírt 1 fő szakemberen felül hány fő, az alkalmassági kritériumoknál meghatározott feltételeknek megfelelő szakember vesz részt a szerződés teljesítésében? 35
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ÁR szempont a nettó fejlesztői óradíj (Ft/óra).
Elnevezés: EÍR komponenseinek fejlesztése
Rész száma: EÍR komponenseinek fejlesztése 5.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
| Fő szójegyzék | Kiegészítő szójegyzék |
Fő tárgy: | 72212517-6 | |
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint egy ajánlattevővel az Elektronikus Ítélkezést Támogató rendszer komponenseinek továbbfejlesztésére a folyamatosan változó jogszabályi előírásoknak és a bírósági szakrendszerekben történt frissítéseknek való megfelelés biztosítására. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során specifikált fejlesztéseket közvetlen egyedi megrendeléssel vagy írásbeli konzultációt követően köteles elvégezni. Programozási nyelv: C/C++. Mennyiség: 20.000 fejlesztői keretóra. A keretmegállapodás a keret kimerülése vagy a 2 év letelte esetén megszűnik, amelyik körülmény előbb következik be.
EÍR komponenseinek fejlesztése 5. 1137 óra. Fejlesztői óradíj: nettó 10000Ft /óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági feltételeknél előírt 1 fő szakemberen felül hány fő, az alkalmassági kritériumoknál meghatározott feltételeknek megfelelő szakember vesz részt a szerződés teljesítésében? 35
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ÁR szempont a nettó fejlesztői óradíj (Ft/óra).
Elnevezés: EÍR komponenseinek fejlesztése
Rész száma: EÍR komponenseinek fejlesztése 6.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
| Fő szójegyzék | Kiegészítő szójegyzék |
Fő tárgy: | 72212517-6 | |
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint egy ajánlattevővel az Elektronikus Ítélkezést Támogató rendszer komponenseinek továbbfejlesztésére a folyamatosan változó jogszabályi előírásoknak és a bírósági szakrendszerekben történt frissítéseknek való megfelelés biztosítására. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során specifikált fejlesztéseket közvetlen egyedi megrendeléssel vagy írásbeli konzultációt követően köteles elvégezni. Programozási nyelv: C/C++. Mennyiség: 20.000 fejlesztői keretóra. A keretmegállapodás a keret kimerülése vagy a 2 év letelte esetén megszűnik, amelyik körülmény előbb következik be.
EÍR komponenseinek fejlesztése 6. 250 óra. Fejlesztői óradíj: nettó 10000Ft /óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági feltételeknél előírt 1 fő szakemberen felül hány fő, az alkalmassági kritériumoknál meghatározott feltételeknek megfelelő szakember vesz részt a szerződés teljesítésében? 35
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ÁR szempont a nettó fejlesztői óradíj (Ft/óra).
Elnevezés: EÍR komponenseinek fejlesztése
Rész száma: EÍR komponenseinek fejlesztése 7.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
| Fő szójegyzék | Kiegészítő szójegyzék |
Fő tárgy: | 72212517-6 | |
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint egy ajánlattevővel az Elektronikus Ítélkezést Támogató rendszer komponenseinek továbbfejlesztésére a folyamatosan változó jogszabályi előírásoknak és a bírósági szakrendszerekben történt frissítéseknek való megfelelés biztosítására. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során specifikált fejlesztéseket közvetlen egyedi megrendeléssel vagy írásbeli konzultációt követően köteles elvégezni. Programozási nyelv: C/C++. Mennyiség: 20.000 fejlesztői keretóra. A keretmegállapodás a keret kimerülése vagy a 2 év letelte esetén megszűnik, amelyik körülmény előbb következik be.
EÍR komponenseinek fejlesztése 7. 2154 óra. Fejlesztői óradíj: nettó 10000Ft /óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági feltételeknél előírt 1 fő szakemberen felül hány fő, az alkalmassági kritériumoknál meghatározott feltételeknek megfelelő szakember vesz részt a szerződés teljesítésében? 35
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ÁR szempont a nettó fejlesztői óradíj (Ft/óra).
Elnevezés: EÍR komponenseinek fejlesztése
Rész száma: EÍR komponenseinek fejlesztése 8.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
| Fő szójegyzék | Kiegészítő szójegyzék |
Fő tárgy: | 72212517-6 | |
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint egy ajánlattevővel az Elektronikus Ítélkezést Támogató rendszer komponenseinek továbbfejlesztésére a folyamatosan változó jogszabályi előírásoknak és a bírósági szakrendszerekben történt frissítéseknek való megfelelés biztosítására. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során specifikált fejlesztéseket közvetlen egyedi megrendeléssel vagy írásbeli konzultációt követően köteles elvégezni. Programozási nyelv: C/C++. Mennyiség: 20.000 fejlesztői keretóra. A keretmegállapodás a keret kimerülése vagy a 2 év letelte esetén megszűnik, amelyik körülmény előbb következik be.
EÍR komponenseinek fejlesztése 8. 671 óra. Fejlesztői óradíj: nettó 10000Ft /óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági feltételeknél előírt 1 fő szakemberen felül hány fő, az alkalmassági kritériumoknál meghatározott feltételeknek megfelelő szakember vesz részt a szerződés teljesítésében? 35
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ÁR szempont a nettó fejlesztői óradíj (Ft/óra).
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 211 - 482730
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek-ben és a 65. §(7) bek-ben foglaltakra, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban is.
2)Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának/aláírás-mintának egyszerű másolatát, illetve meghatalmazott esetében a meghatalmazást.
3)Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a pénzügyi, valamint a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását.
4)A Közbeszerzési dokumentáció elérhető a I.3. pontban megadott elérhetőségen. Letöltése az ajánlattételi határidő lejártáig az eljárásban való részvétel feltétele.
5)Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon ajánlattevők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként tesznek ajánlatot.
6)Ponthatárok: 0-100. Pontok kiosztásának módszere: 1. részszempont: egyenes arányosítás, 2. Ár szempont: fordított arányosítás
7)Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Hubai Ágnes Lajstromszáma:00177.
8)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek. e) pontját.
9) Késedelmi kötbér: az adott megrendelés ellenértékének 2 %-a, de legfeljebb 14%-a.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés meghiúsulás esetén az adott megrendelés nettó ellenértékének 25 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
10) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt. A szolgáltatás egységes, az sem ésszerűségi, sem pedig jótállási szempont alapján nem bontható részekre. A szoftver fejlesztését szerzői jogi szempontok alapján sem végezheti több nyertes ajánlattevő.
11) A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.
12) A nettó fejlesztői óradíj a 24 hónap alatt nem növekedhet.
13) A közvetlen megrendelésre és az írásbeli konzultációra a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerinti esetekben és feltételekkel kerülhet sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai irányítószám: 1026
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)